İlk Derece Mahkemesi İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/774 Esas
KARAR NO : 2024/869
DAVA : Alacak (Ticari Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 28/09/2024
KARAR TARİHİ : 23/10/2024
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Alacak (Ticari Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, tüm dosya incelendi.
İDDİA VE TALEP:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki “Köprü ve Menfezlerde Debuşe ve Mecra Temizliğinin Yapılması” işi ile ilgili 21.10.2021 tarihinde yapılan ...İhale kayıt No'lu kamu ihalesi, davacı müvekkil tarafından kazanılmış ve ihaleye ilişkin sözleşme 475.001,00 TL bedel ile 01.11.2021 tarihinde davalı ve müvekkil tarafından imzalandığı ve 16.11.2021 tarihinde yer teslimi yapıldığı, işin süresinin 90 gün olduğu, davalının işin yapımı sürecinde müvekkilden kaynaklanmayan nedenlerle değişik tarihlerde olmak üzere toplam 180 gün cezasız süre uzatımı verdiği ve işin bitirileceği tarihin 13.08.2022 olarak belirlendiği, sözleşme konusu işin tamamının 07.07.2022 tarihinde müvekkil tarafından bitirildiği ve 09.08.2022 onay tarihli Hizmet İşleri Kabul Tutanağının davalı tarafından düzenlendiği, sözleşmenin 15.2. ve 15.3. maddelerinde fiyat farkı ödeneceğine dair çok açık hükümler bulunması nedeni ile müvekkilinin 22.12.2021 tarihinde davalıya verdiği dilekçe ile 1 nolu hakedişin sözleşmenin 15.2. ve 15.3.