İlk Derece Mahkemesi Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C. ... 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2024/683 Esas - 2024/691
T.C.
...
14. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ "TÜRK MİLLETİ ADINA"
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2024/683 Esas
KARAR NO : 2024/691
B
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 16/10/2024
KARAR TARİHİ : 18/10/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 25/10/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA :
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili ile dava dış.... .... .... Vakfı arasında yapım sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin yüklenici olduğu işin davalı şirkete taşere edildiğini, davalının işi süresi içerisinde teslim edememesi üzerine sözleşmenin müvekkilince feshedildiğini, müvekkilince oluşan zararın tahsili için .... .... .... Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, işbu davada da dava konusu edilmeyen dava dışı vakıf tarafından kesilen gecikme cezaların söz konusu edildiğini, işbu cezaların tahsili için.... .... .... Esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatıldığını, itiraz üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptaline, takibin devamına, %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP :
Davalı tarafa dava dilekçesi tebliğ edilememiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE :
Dava, eser sözleşmesi nedeniyle dava dışı iş sahibine ödenen gecikme cezalarının tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.