İlk Derece Mahkemesi Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi
E. 2024/304 • K. 2024/815 • 20 Kasım 2024
Karar Özeti
T.C. ... 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2024/304 Esas - 2024/815
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN
T.C.
...
10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2024/304
KARAR NO : 2024/815
DAVA : Menfi Tespit
DAVA TARİHİ : 02/05/2024
KARAR TARİHİ : 20/11/2024
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 19/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan menfi tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili, müvekkili şirketin ... RES tesisini kurmaya hak kazandığını, taraflar arasında 06/06/2012 tarihinde “RES Katkı Payı Anlaşması” imzalandığını, anlaşma uyarınca RES Katkı payının ödenmesi amacıyla davalı ... tarafından 17.01.2024 tarih ve TEE2024015800307 nolu fatura ile KDV dahil 182.293.840,40 TL tutarlı fatura düzenlendiğini, müvekkili tarafından fatura bedelinin kısmen de olsa taksitler halinde ihtirazi kayıtla ödendiğini, faturanın mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırı hesaplanmış olması nedeniyle şu aşamada KDV dahil 152.916.284,00 TL'lik kısmı yönünden borçlu olmadığının tespitinin ve fazladan ödenen tutarın davalıdan tahsili ile müvekkili şirkete iadesinin gerektiğini, ... tarafından dava konusu santral projesine defalarca kez mücbir sebepler dolayısıyla süre uzatımı verildiğini, müvekkilinin hiçbir kusuru bulunmaksızın santralin inşaatına 7 yıl geç başlandığını, iradesi dışında gerçekleşen ve idare tarafından da mücbir sebep olarak değerlendirilen bu dönemin ...
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN
T.C.
...
10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2024/304
KARAR NO : 2024/815
DAVA : Menfi Tespit
DAVA TARİHİ : 02/05/2024
KARAR TARİHİ : 20/11/2024
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 19/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan menfi tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili, müvekkili şirketin ... RES tesisini kurmaya hak kazandığını, taraflar arasında 06/06/2012 tarihinde “RES Katkı Payı Anlaşması” imzalandığını, anlaşma uyarınca RES Katkı payının ödenmesi amacıyla davalı ... tarafından 17.01.2024 tarih ve TEE2024015800307 nolu fatura ile KDV dahil 182.293.840,40 TL tutarlı fatura düzenlendiğini, müvekkili tarafından fatura bedelinin kısmen de olsa taksitler halinde ihtirazi kayıtla ödendiğini, faturanın mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırı hesaplanmış olması nedeniyle şu aşamada KDV dahil 152.916.284,00 TL'lik kısmı yönünden borçlu olmadığının tespitinin ve fazladan ödenen tutarın davalıdan tahsili ile müvekkili şirkete iadesinin gerektiğini, ... tarafından dava konusu santral projesine defalarca kez mücbir sebepler dolayısıyla süre uzatımı verildiğini, müvekkilinin hiçbir kusuru bulunmaksızın santralin inşaatına 7 yıl geç başlandığını, iradesi dışında gerçekleşen ve idare tarafından da mücbir sebep olarak değerlendirilen bu dönemin ...
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.