Danıştay 13. Daire

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2020/3120
Karar No:2024/2631
TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti.
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Kurumu
VEKİLİ : Av. ...
İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı şirket tarafından Adana ilinde kurulması planlanan "Bağlar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES)" projesi için verilen ... tarih ve ... numaralı önlisansın süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan süre uzatım talebinin reddi ile önlisansın 15/11/2017 tarihinde sona erdiğinin tespitine ve davalı idareye sunulmuş olan 24.000,00-TL tutarındaki teminat mektubunun irat kaydedilmesine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemle bildirilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacı şirkete "Bağlar Regülatörü ve HES" projesi için 18 ay süreli önlisans verildiği, önlisans süresinin ... tarih ve ... sayılı Kurul kararı ile 24 ay daha uzatıldığı, davacı tarafından yapılan 14/06/2017 tarihli başvuru ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile imzalanacak Su Kullanım Anlaşmasıyla ilgili bazı anlaşmazlıklar dolayısıyla mücbir sebebin var olduğu ileri sürülerek süre uzatım haklarının saklı tutulduğunun belirtildiği, açıkça süre uzatım...